Normativa

Argentina. Leyes, etc.
Decreto 0293/2002. Boletín Oficial n° 29.838, jueves 14 de febrero de 2002, p. 2.

Citas Legales : Ley 25.561
(Nota del centro de Documentación: complementado por Resolución ME 20/2002

y ME 308/2002

y Decreto 1834/2002

. Modificado por Decreto 1839/2002

. Reglamento de audiencias públicas, aprobado por Resolución ME 180/2003

. Procedimiento de Documento de Consulta para el tratamiento formulado por Edelap S.A., aprobado por Resolución ME 190/2003

. Derogado por Decreto 311/2003

)

BUENOS AIRES, 12 DE FEBRERO DE 2002.

VISTO la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 8º de la citada ley establece que, a partir de su sanción, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio previsto en los contratos celebrados por la Administración Pública Nacional bajo normas de derecho público, incluyendo los de obras y servicios públicos.

Que por el artículo 9º de la Ley Nº 25.561, se autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar dichos contratos, estableciendo los criterios que deben seguirse en el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, a cuyo efecto deberá tomarse en consideración el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión -cuando estuvieran previstos contractualmente -, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.

Que el conjunto de los contratos a renegociar -incluidos los de obras y servicios públicos - abarca diversas áreas y contienen una gran diversidad de cláusulas y mecanismos contractuales de ejecución, tanto en lo que respecta a los derechos y obligaciones asumidos por las partes, como en lo relacionado con el régimen tarifario y pueden ser impactados por la reforma del régimen cambiario de diversas maneras, sea en lo relativo al sistema de fijación y reajuste de tarifas, a las deudas vinculadas con el sistema financiero en la plaza nacional o internacional, a los compromisos de inversión y ejecución de obras, al pago del cánon, eliminación de subsidios, compensaciones tributarias, aduaneras o de cargas sociales, alícuotas diferenciales y otros aspectos.

Que corresponde arbitrar los recaudos necesarios para evitar que una inadecuada implementación del proceso de renegociación de los contratos, derive en importantes perjuicios para el Estado Nacional, o que puedan verse afectadas las prestaciones de los servicios públicos que constituyen el objeto principal de su actividad.

Que el éxito del proceso a encararse en materia de renegociación contractual, indudablemente constituye uno de los pilares para superar la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, declarada en el artículo 1º de la Ley Nº 25.561.

Que bajo tales razones resulta conveniente centralizar el proceso de renegociación de los contratos, a fin de adecuar la aplicación de criterios homogéneos por parte del Estado Nacional en todos los casos, como también para posibilitar que su tratamiento se realice en forma ordenada y rápida.

Que atendiendo a los motivos expresados, se considera apropiado encomendar al MINISTERIO DE ECONOMIA la misión de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos.

Que resulta procedente establecer los lineamientos generales para las propuestas de renegociación contractual, debiendo contemplarse en la misma tanto las inversiones efectivamente realizadas como las demás obligaciones asumidas en los contratos.

Que para llevar a cabo el desarrollo del proceso, se estima conveniente la creación de una Comisión de Renegociación, que tendrá como finalidad asistir al MINISTERIO DE ECONOMIA en la tarea encomendada. Dicha comisión, integrada por los diversos sectores involucrados -entre ellos los usuarios y consumidores- podrá solicitar de los organismos dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL la colaboración temporaria de recursos humanos, así como también la provisión de la información necesaria.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de acuerdo con las facultades previstas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y por el artículo 9º de la Ley Nº 25.561.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º- Encomiéndase al MINISTERIO DE ECONOMIA la renegociación de los contratos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 25.561, que tengan por objeto la prestación de obras y servicios públicos.

Se consideran servicios públicos alcanzados por la renegociación de los contratos los siguientes:

- La provisión de servicios de agua potable y desagües cloacales.

- El servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica.

- La provisión de transporte y distribución de gas.

- El servicio de telecomunicaciones de telefonía básica (fija).

- El transporte público automotor y ferroviario de personas, de superficie y subterráneo.

- Las concesiones viales con cobro a usuarios, incluidos los accesos a la ciudad de Buenos Aires.

- El sistema nacional de aeropuertos.

- El servicio portuario. - El servicio postal.

- El servicio ferroviario de cargas.

- Las vías fluviales por peaje.

Dentro de las renegociaciones a efectuar, el MINISTERIO DE ECONOMIA deberá contemplar en el cuadro energético la situación en que se encuentra la comercialización de combustibles líquidos entre los que se incluye el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC).

Artículo 2º- Las propuestas de renegociación contractual deberán elevarse al PODER EJECUTIVO NACIONAL dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia del presente Decreto.

El MINISTERIO DE ECONOMIA convocará a las empresas prestatarias y a las asociaciones de usuarios y de consumidores legalmente registradas, y a los entes de regulación y control, a fin de contar con su información y opinión.

La Comisión creada por el artículo 20 de la Ley Nº 25.561, para el cumplimiento de sus cometidos deberá ser permanentemente informada del trámite de la renegociación. En aquellos casos que versare sobre contratos celebrados en el marco de la Ley Nº 23.696, deberá darse también intervención a la Comisión Bicameral instituida por el artículo 14 de esa norma. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 11 de esta última Ley.

Los acuerdos de renegociación alcanzados o en su defecto las recomendaciones de rescisión de los contratos de concesión serán suscriptos por el MINISTERIO DE ECONOMIA, ad referéndum del PODER EJECUTIVO NACIONAL, luego de lo cual serán elevados a la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por el artículo 20 de la Ley Nº 25.561, para que proceda a emitir su dictamen, el cual guardará carácter no vinculante, y, cuando corresponda, también deberá requerirse el dictamen de la Comisión Bicameral del artículo 14 de la Ley Nº 23.696.

Artículo 3º- Se establecen como Guía de Renegociación a todos los efectos los criterios económicos definidos en el artículo 9º de la Ley Nº 25.561. Sin perjuicio de ello, deberán contemplarse en particular las inversiones efectivamente realizadas, así como las demás obligaciones comprometidas contractualmente.

Artículo 4º- Créase la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, la que tendrá a su cargo el asesoramiento y asistencia del MINISTERIO DE ECONOMIA en la tarea que se encomienda por el presente decreto. La mencionada Comisión estará presidida por el señor Ministro de Economía o por quien él designare, e integrada por personas con sobrados antecedentes e idoneidad en la materia objeto de su misión y por UN (1) representante de las asociaciones de usuarios y consumidores involucradas -en cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional-, todos los cuales serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Las designaciones aludidas en este artículo deberán cumplimentarse dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos desde la puesta en vigencia del presente decreto.

Asimismo, la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos podrá requerir del concurso temporario de agentes de otros organismos centralizados y descentralizados dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL, sin que ello implique desafectación de las tareas inherentes al cargo en que dichos agentes revisten presupuestariamente. Los organismos afectados deberán prestar su colaboración suministrando los recursos humanos y la información que a dicho efecto les sean requeridos.

El MINISTERIO DE ECONOMIA podrá establecer dentro de su ámbito las modalidades organizativas y operativas necesarias para lograr el desarrollo de las acciones adecuadas a la misión asignada.

Artículo 5º- El presente decreto comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 6º- Comuníquese a las Comisiones Bicamerales del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION creadas por el artículo 20 de la Ley Nº 25.561 y por el artículo 14 de la Ley Nº 23.696, respectivamente.

Artículo 7º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

DUHALDE. - Jorge M. Capitanich. - Graciela M. Giannettasio.

Citas legales:

Ley 25.561

Bibliografía:

Ahe, Dafne Soledad "El desamparo del amparo". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : C(2002), pp. 1226-1229.

Cassagne, Juan Carlos "Los contratos públicos y la reciente ley de emergencia". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : C(2002), pp. 1037-1043.

Cassagne, Juan Carlos "Evolución de los principios aplicables a los servicios públicos y problemas actuales tras los procesos de privatización". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : B(2002), pp. 855-871.

Cayuso, Susana "Acción de amparo e inconstitucionalidad de los decretos 214 y 320/2002". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : B(2002), pp. 806-810.

Ciuro Caldani, Miguel Angel "Bases para la interpretación de la ley 25.561". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : C(2002), pp. 1021-1036.

Comadira, Julio Rodolfo; Monti, Laura Mercedes (colab.) "Procedimientos administrativos: ley nacional de procedimientos administrativos anotada y comentada". 1a. ed. Buenos Aires: La Ley, 2003. . Vol. 1

Dromi, Roberto J. "Reforma del Estado y privatizaciones". Buenos Aires: Astrea, 1991. . 3 v.

García Cuerva, Mariano I. "Contrato de concesión de servicios públicos y tarifas". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2004 : C(2004), pp. 1509-1518.

García, Héctor Omar "La duplicación indemnizatoria prevista en el artículo 16 de la ley 25.561 y su aplicación al despido indirecto en el plenario "Ruiz c. UADE". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2006 : B(2006), pp. 331-333.

Ghersi, Carlos A. "Leyes y decretos de emergencia (Decreto 1570/01. Ley 25.561. Decretos 214 y 320. Resoluciones B.C.R.A.). Contexto y aplicación". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : B(2002), pp. 977-984.

Gusman, Alfredo Silverio "Contratos administrativos. Pesificación. Renegociación". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : F(2002), pp. 1493-1506.

Junyent Bas, Francisco; Lalliya, Sandra E. "La emergencia ¿una excepción permanente?". A propósito de la emergencia sanitaria nacional y la nueva prórroga dispuesta por ley 25.972. En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2005 : B(2005), pp. 1218-1232.

Prieri Belmonte, Daniel A. "Las consecuencias de la emergencia en los contratos privados en mora a la fecha de la sanción de la Ley 25.561. La solución dada por la Ley 25.820". En: Gordillo, Agustín A. (dir.). El contrato administrativo en la actualidad. Buenos Aires: La Ley, 2004. pp. 71-78.

Sacco, Diego Hernán "La ecuación económica financiera de las concesiones de servicio público ante la emergencia de la ley 25.561". Buenos Aires: El Dial Biblioteca Jurídica Online, mayo 2006. 56 p.

Santarelli, Fulvio Germán. "Las obligaciones dinerarias en la emergencia económica. Alcances del principio nominalista". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 2002 : A(2002), pp. 1364-1374.